新冠之下,承包商如何捍卫自己的权益

〖壹〗、在新冠疫情期间 ，承包商应积极与业主和监理工程师沟通
，共同协商解决方案。通过沟通，可以增进彼此的理解和信任 ，减少误解和纠纷的发生 。同时
，也可以共同制定应对措施，减轻新冠疫情对项目的影响
。

〖贰〗 、依据合同条款及时索赔：如果工程合同中约定了不可抗力条款 ，且近来工程受到疫情严重影响
，承包商应考虑及时向业主发出通知，提出工程工期与费用索赔。因为合同中可能对索赔期限有规定 ，超出期限可能会丧失索赔权力 。

〖叁〗
、固定费用合同：承包商可以善用情势变更原则
。情势变更原则是指合同有效成立后，因不可归责于双方当事人的事由发生重大变化而使合同的基础动摇或者丧失
，若继续维持合同会显失公平，因此允许变更合同内容或解除合同的原则。

疫情导致工程施工延误的工期 、费用是否可以索赔?

〖壹〗
、疫情导致的工程施工延误的工期可以索赔 ，费用索赔需根据具体情况分担 。工期索赔 在建设工程领域
，由于新型冠状病毒肺炎疫情的突然爆发且至今尚未找到行之有效的治疗手段，为了避免疫情扩散 ，各省市采取措施限制农民工流动、推迟开复工日期
，这些措施直接导致了施工单位的工期延误
。

〖贰〗 、因应对疫情及防控措施直接导致施工企业停工停产引起工期延误的，应当顺延工期 ，并免除因不可抗力导致的工期延误的违约责任。南昌市：城建局发布的紧急通知也指出
，因疫情防控导致的建设工期延误，属于合同约定中的不可抗力情形 ，应将约定的工期顺延 。

〖叁〗
、在建设工程领域
，因疫情导致的工期延误，承包方一般可主张免除相应违约责任 ，并可根据合同约定或公平原则要求工期顺延及费用补偿。同时，各地住建部门也出台了相关政策文件
，对疫情期间建设工程工期延误及费用调整等问题作出指导性规定
。

〖肆〗、合同免责条款的效力：若合同明确约定“因甲方原因导致延期的，不予索赔” ，该条款的效力需结合司法实践判断：（2016）比较高法民终259号案例：法院认为
，合同专用条款已明确约定“工期顺延不构成追加合同价款的理由 ”，且承包人未能证明甲方同意增加人工费调整项目 ，故索赔请求未获支持。

因疫情造成工期延误相关索赔怎么办?上班时感染病毒算工伤吗?

因疫情造成的工期延误
，承包方可按合同约定或法律规定向发包方提出工期顺延及费用补偿索赔；上班时感染病毒是否算工伤需结合具体情形判断，在工作时间 、工作场所因工作原因感染或履行工作职责感染的 ，一般可认定为工伤 。

上班期间感染新型冠状病毒算工伤；如果劳动者在单位上班时因工作原因受到事故伤害或者因履行工作职责受到暴力等意外伤害的
，应当认定为工伤，可依法申请工伤认定和进行工伤索赔；新冠患者自己选取居家隔离的 ，仍然是属于隔离的一种情形
。在这个期间
，应当按正常工资标准发放工资。

如果员工在工作期间因工作原因感染新冠肺炎，虽然不是工伤 ，但是员工若举证用人单位未做好相关防护措施，存在管理过失导致自己不幸染病
，可依据相关民事法律向用人单位主张一定责任比例的民事赔偿 。

即使病例表明职工是自己摔倒的，只要是在工作时间发生的 ，职工仍然可以起诉公司要求赔偿
。通常情况下
，如果职工下班后在自己的住处摔倒，并且摔倒与工作无关 ，则不算作工伤
，公司不必承担责任。然而，如果职工是在工作时间、工作地点因工作活动而摔倒受伤 ，这通常被视为工伤 。

如果是下班后
，职工自己摔倒造成伤害的的，是不算工伤的 ，单位没有责任
。但是如果在上班期间摔倒受到伤害的话
，可以算工伤，可以要求公司做出一定的赔偿。法律分析工伤事故 ，又称劳动事故，是指在职劳动者在生产区域内
、工作时间中
，因从事与生产有关的活动时所发生的人身伤害、 急性中毒等事故 。

上班时手机屏幕玻璃碎了扎到手里算工伤，可以按照以下步骤进行索赔：确认工伤：根据我国相关法律规定 ，员工在工作时间和工作场所内
，因工作原因受到事故伤害的，应当认定为工伤
。在您的情况下 ，如果是在上班期间
，由于手机屏幕玻璃碎裂导致手部受伤，这通常可以被认定为工伤。

疫情对施工影响的梳理

新冠疫情对施工的影响主要体现在工期 、费用及政策层面 ，具体梳理如下：对工期的影响开工时间延迟：受住建局和防疫部门验收流程影响
，复工时间以复工单为准，与原定开工日期对比可能产生延迟 。例如 ，若约定年后开工但因防疫验收未通过
，实际复工时间将晚于计划，直接导致工期顺延。

伯纳乌翻新工程于当地时间本周二（4月14日）正式复工 ，此前因新冠疫情自3月底暂停约两周
。以下是具体信息梳理：复工背景受新冠疫情影响，伯纳乌翻新工程自3月底全面暂停
，期间球场被临时用作卫生物资存储场地。当地时间4月13日，现场已出现机器运作和工人返工迹象 ，但当日主要为队伍重整与安全部署 。

项目意义与影响疫情防控支撑：项目为绍兴市提供大规模隔离空间
，有效阻断疫情传播链条
。社会示范效应：展现中建八局在应急工程中的高效执行力，为类似项目提供经验借鉴。民众信心提升：在春节前完成交付 ，减少疫情对节日的影响
，增强社会抗疫信心 。

在复工环节，我们引用广发研发中心对29大行业76个细分子领域复工及疫情对供需影响情况的梳理：“对需要重点关注的行业大致分为3类：『1』需求上行或影响不大 ，复工进度较差的行业
，未来需要密切跟踪复工进度
。

山东住建厅发布通知,因疫情造成窝工或赶工,费用由发包人承担!_百度...

〖壹〗
、山东省住建厅发布的通知明确，因疫情防控造成的施工降效、窝工及赶工费用由发包人承担 ，相关费用计入工程造价并通过审定的施工组织方案确定。 具体内容如下：费用承担范围 窝工与赶工费用：因疫情防控导致施工效率下降（降效） 、停工待工（窝工）
，或应建设单位要求赶工产生的费用，均由发包人承担 。

〖贰〗
、施工降效、窝工及赶工费用承担因疫情防控导致施工降效 、窝工 ，或施工单位应建设单位要求赶工产生的费用，应计入工程造价
，由发包人承担
。具体费用由发承包双方根据经审定的施工组织方案协商确定。

〖叁〗
、施工降效、窝工及赶工费用：因疫情防控导致的施工效率降低 、窝工或建设单位要求赶工产生的费用，计入工程造价 ，由发包人承担 。具体金额由发承包双方根据审定的施工组织方案确定
。人工与材料费用波动：因人工短缺
、交通不便导致的人工成本和材料费用上涨
，超出合同约定风险幅度的部分，由发包人承担。

叮咚干货丨疫情中的工期索赔与费用索赔,我们应如何应对

赶工要求：承包人需取得发包人同意赶工及支付费用的书面证据 。发包人应主动配合复工 ，接受费用索赔以减少损失（如资金成本上升、材料风险等
，发包人损失可能达承包人20倍）。费用计算：施工降效：发包人支付赶工费（非降效费），按实际工程量增加计算
。